Различие в сроках, указанных в самом договоре и в графике производства работ

Различие в сроках, указанных в самом договоре и в графике производства работ

Здравствуйте, уважаемый читатель блога прораба, в данной статье график производства работ узнаете, что это такое и зачем он нужен. Если вы недавно окончили  институт по специальности инженера строителя, то думаю, как надо правильно составлять график вы еще не забыли.

Различие в сроках, указанных в самом договоре и в графике производства работЯ институт  закончил 13 лет назад всю теорию позабыл. На стройке, вчерашний студент календарный график производств работ будет делать исходя из теоретических знаний, я же проработав не один год на должности ИТР,  буду составлять график исходя из своего практического опыта.

Что такое график производства работ – это планирование строительства объекта,  расчет сроков выполнения работ. При составление графика увязывают технологические  процессы так,  чтоб они делались последовательно и вписывались в плановые сроки заказчиком. Составляют графики с одной целью рассчитать примерный срок выполнения работ и держать на контроле успеваемость по срокам.

Кому нужен  график производства работ?  В первую очередь вам , во вторую заказчику, который будет потом  на всех планерках, махать им  и указывать сроки, которые вы рассчитали и не укладываетесь.

В свою очередь вы будете доказывать своему руководству причины не успеваемости по срокам, расписанным в графики. Причин отставания может быть очень много,  о них  еще поговорим.

Для того чтобы составить реальный график необходимо иметь такую информацию как чертежи здания,  проект организации строительства, информацию о поставках строительных  материалах, конструкций  и оборудования,  сведения о техники,  информация о рабочих и их квалификации, технологические карты привязанных к строительству объекта, данные о субподрядных организациях,  наличие инструментов и оборудование в фирме  и самое главное срок сдачи в эксплуатацию строящегося объекта.

Это все в теории, что вы должны знать, чтоб составить график  производства работ, на практике большую  часть информации вам не предоставят. Кроме этого если я  работал штукатуром, кровельщиком, то знаю какие реальные  объемы,  может  выполнить за смену   бригада.

А если я никогда не монтировал конструкции или не уклад и понятия не имею, какие объемы по данным работам может сделать бригада за смену. Как в таком случае сделать график производства работ, который требует заказчик или ваш руководитель?

  • Ну, первое это написать исходя из реалий стройки, как было у меня в Тобольске, когда по срокам не успевали и руководители требовали каждую неделю составлять графики.
  • На стройке вы видите,  по каким причинам происходят неуспеваемость  и пишите графики со сроками, которые устраивают руководство, но с припиской, что если будет у меня материал или бригада специалистов тогда  я за неделю все построю.
  • В Тобольске и в Кстово была проблема со снабжением и специалистами,  в сроки не укладывались и руководство требовало,  почти каждую неделю,  от прорабов графиков с указанием сроков и личной подписью.

Не проблема расписывали графики на неделю, и дописывали, что указанные сроки можно выполнить, если будет арматура или бригада допустим бетонщиков. Обычно одного из двух указанных условий не было и сроки были сорваны.

А как быть, когда стройка только начинается и графиков производства работ нет?  Но перед вами стоит задача его составить,  не имея всей информации перечисленной выше.

В такой ситуации оказался сейчас я,  объект состоит из таких видов работ как монтаж железобетонных колон, монтаж металлических конструкций, монтаж сэндвич панелей, устройство кровли, устройство полов, отделочные работы, инженерные сети и т.д. Срок строительства полгода.

Надо, как можно тщательнее расписать все виды работ для подсчета расходных материалов, потребности рабочих, техники и указать реальные сроки. Первая моя мысль была, распишу, как я знаю процессы и приблизительные сроки. Но решил воспользоваться таким документом, как ЕНиР (Единые нормы и расценки).

Кто не знает в этих документах, указанно, сколько тратится на ту или иную работу человека часов, сколько рабочих и с какими разрядами должны выполнить данную работу. Плюс к этому указаны стоимости этих работ, расценки десятилетней давности, но их при расчете смет учитывают,  умножая на коэффициенты. Подробностей не знаю, сметным делом не занимался.

Скачать сборник ЕНиРов можно по ссылке указанной ниже. В этом сборнике их 40 шт. имеются работы не связанные со строительством такие как:  «Изготовление строительных конструкций и деталей. Кузнечно-слесарные работы», «Монтаж шахтного оборудования. Электромонтажные работы в подземных условиях», «Монтаж сооружений связи. Воздушные линии связи» и многое другое.

СКАЧАТЬ СБОРНИК ЕНиР ==>>

Составляем график, допустим  мне надо показать в таблице сколько займет  времени монтаж железобетонных колон, открываю ЕНиР 4. «Монтаж сборных и устройство монолитных железобетонных конструкций. Здания и промышленные сооружения» Заходим в параграф § Е4-1-4. «Установка колонн и капителей»

В этом параграфе расписаны все операции связанные с монтажом ж/б колон пример из документа:

  1. Выравнивание дна стаканов (по мере необходимости) с промывкой и очисткой стакана. 2. Установка колонн. 3. Выверка и временное закрепление. 4. Снятие временного крепления (расчалок).

Кроме этого указано, сколько рабочих и с какими разрядами должны эту работу делать и самое главное для нас,  указаны нормы времени. Из таблицы следует, что на монтаж одной колонны будет затрачено 5,5 норма часов монтажников и 1,1 машиниста. Машиниста не прибавляем к монтажникам, так как они  закончат работу вместе. Звено монтажнтиков состоит из 5 человек.

  1. У меня всего 6 колонн весом по 5,8 тон,  рассчитаем  срок монтажа ж/б колонн
  2. 6 колонн  х 5,5 чел/часов=33 человеко-часов,
  3. далее считаем, что рабочая сменна равна 8 часам 33:5(кол-во монтажников):8=0,825 смен.

В итоге,  получаем за 1 смену,  они должны смонтировать все 6 колонн, так и получилось только с 4 монтажниками.  Вот так с помощью ЕНиРа вы можете рассчитать сроки выполнения тех или иных строительных работ.

Поточное выполнение работ в графике производства работ

При составление графика необходимо продумать поточное выполнение работ. Что это  такое? Это когда работы не связанные между собой вам надо спланировать их так чтоб они велись одновременно, а связанные непрерывно.

Например,   в графике  показываю работы по  монтажу  металлоконструкций с 1 мая по 17 мая, где то в середине, 9 мая, этого процесса я начну работы по устройству монолитных ростверков.

Читайте также:  Как внести сведения в реестр недобросовестных поставщиков по 44 фз

То есть один вид работ еще не закончился,  начался другой и при этом они друг другу не мешают. Так же можно еще  начать работы по укладки профлиста на крыше. Продумав эти моменты,  где можно начать один вид работ не закончив другой,  вы сократите сроки строительства объекта.

Не следует забывать о технологической последовательности работ, скрытая электропроводка делается до штукатурных работ, а открытая после. Если вы такие моменты упустите то фирма попадет на лишние затраты,  в первом случае на работы по вырезанию в штукатурке штроб под электропровода.

Различие в сроках, указанных в самом договоре и в графике производства работ

Это все теория,  редко составляются графики производства работ и строители по ним спокойно работают, укладываясь в обозначенные сроки.

На объекте в Кстово, когда в середине строительства объекта становилось понятно, что сроки в договоре не реальные и мы в них не укладываемся главный инженер фирмы мне рассказал, откуда взялся такой график с такими сроками.

Когда он составлял календарный график производства работ на строительство железнодорожного комплекса, сроки на большинство работ  поставил наугад. Не знал,  например,  за сколько времени четверо рабочих сделают вентиляцию.

Об этом предупредил свое руководство и заказчика, когда отдал на согласование черновик графика. Он очень удивился, когда увидел подписанный договор с его календарным графиком. Получилось так,  что руководство фирмы не захотело пересчитать и приложила этот график к договору, а заказчик увидел эти сроки,   решил не спорить и дописал в договоре пункт о штрафах за срыв сроков.

Различие в сроках, указанных в самом договоре и в графике производства работ
В итоге чтобы влезть в этот график, когда стало ясно, что сроки срываются,  руководство фирмы нагоняет людей и технику на стройплощадку, работы ведутся в две смены. Объект оказался убыточным и до сих пор, вроде,  с некоторыми субподрядчиками не рассчитались.
Не много посмеяться будет не лишним,  после такой информации.

Напишите в комментариях  о своем опыте составления график производства работ.

С уважением, Олег Клышко.

Ваша благодарность за мою статью это клик по любой кнопке ниже. Спасибо!

 

Источник: https://klyshko.ru/grafik-proizvodstva-rabot/

Календарный график выполнения работ к договору подряда

  • постоянно проживающие в Республике Казахстан (при условии наличия вида на жительство в Республике Казахстан) граждане Республики Беларусь, Кыргызской Республики и Российской Федерации. Индивидуальное предпринимательство в качестве физического лица иных иностранцев и лиц без гражданства не допускается.

    Также в отношении указанных физических лиц, имеющих право на осуществление индивидуального предпринимательства и не использующих труд работников на постоянной основе, законом предоставлено право не регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя при получении дохода, облагаемого у источника выплаты, т.е.

    если Заказчиком является юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, в таком случае обязанность по исчислению, удержанию и перечислению налогов, в соответствии с налоговым законодательством Республики Казахстан, в полном объеме и в установленные сроки по начисленному доходу Подрядчику исполнит Заказчик как его налоговый агент.

    Цель и условия для Графика выполнения работ:

    «График выполнения работ» — это приложение к договору строительно подряда (строительно-монтажные работы), является его неотъемлемой частью и заключается в той же форме, что и договор.

    «График выполнения работ» — приложение к договору, которым стороны согласуют график выполнения работ в определенных случаях: когда прием-передача работ осуществляется частями по отдельным этапам работ; когда оплата работ производится частями по отдельным этапам работ; когда оплата расходов, связанных с выполнением работ производится частыми по отдельным этапам работ.

    Срок выполнения работ

    Вопрос-ответ по теме

    Вопрос

    В чем различие между планом-графиком производства работ и календарным планом — графиком притом, что это понятие используется при ремонтных работах.

    Ответ

    Различий нет, срок выполнения работ можно привести в графике (календарном плане) выполнения работ.

    В договоре подряда указываются начальный и конечный сроки выполнения работы. По согласованию между сторонами в договоре могут быть предусмотрены также сроки завершения отдельных этапов работы (промежуточные сроки) (п. 1 ст. 708 ГК РФ).

    Такой документ должен быть приложением к договору.

    График (календарный план) ремонта объекта устанавливает очерёдность выполнения основных и вспомогательных операций ремонтных работ в увязке со временем их исполнения.

    В календарных планах на основе объемов ремонтных работ и принятых организационно-технологических решений определяют последовательность и сроки осуществления ремонта, а также необходимые для этого материально-технические и трудовые ресурсы.

    Обоснование данной позиции приведено ниже в материалах «Системы Юрист».

    «Срок выполнения работы

    Срок выполнения работ включает в себя срок начала и срок окончания выполнения работ (п. 1 ст. 708 ГК РФ).

    • Юристу заказчика стоит:
    • Пример формулировки начального и конечного срока выполнения работ конкретными датами
    • «Подрядчик обязан выполнить работы по настоящему Договору в срок с 12 января 2011 года по 12 марта 2011 года включительно».
    • либо определить начальный срок конкретной датой, а продолжительность работ указать в календарных или рабочих днях.

    Пример формулировки срока выполнения работ указанием даты начала работ и их продолжительности

    «Срок выполнения работ по Договору составляет 30 (тридцать) рабочих дней, начиная с 12 января 2011 года».

    Срок выполнения работ можно привести в графике (календарном плане) выполнения работ. Такой документ должен быть приложением к договору подряда и иметь ссылки на него.*

    В то же время стороны могут определить срок периодом, который будет исчисляться «с момента исполнения обязанностей другой стороны или наступления иных обстоятельств, предусмотренных законом или договором» (п. 1 ст. 314 ГК РФ). То есть стороны могут привязать срок выполнения работ к моменту, когда подрядчик получит предоплату, материалы или иное исполнение.

    Стоит отметить, что Президиум ВАС РФ указывал на возможность таких условий: «Если начальный момент периода выполнения подрядчиком работ определен указанием на действия заказчика или иных лиц, то предполагается, что такие действия будут совершены в срок, предусмотренный договором, а при его отсутствии – в разумный срок. В таком случае сроки выполнения работ считаются согласованными» (п. 6 информационного письма № 165).

    Ранее подобные условия содержали в себе определенный риск, так как многие суды признавали подобную привязку в договоре подряда неправомерной. Объясняли они это тем, что перечисленные действия не являются событиями, обладающими признаком неизбежности, а значит, не могут быть использованы в качестве начала отсчета срока выполнения работ.

    Читайте также:  Какие внереализационные доходы облагаются ндс

    Пример из практики: суды признали договор незаключенным, так как срок начала выполнения работ стороны поставили в зависимость от заключения договора подряда

    «Как правильно указали суды, определение начального срока выполнения работ по контракту поставлено в зависимость от наступления события, которое не является неизбежным (в течение 4 месяцев с момента заключения государственного контракта). ». На основании этого вывода суд признал договор подряда незаключенным (постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 25 марта 2010 г. по делу № А27-15556/2009).

    Подрядчик сомневается в сроках выполнения работ и предлагает для начала заключить договор без указания сроков выполнения работ (под предлогом «поработаем, а дальше будет видно»). Что будет в случае, если стороны нигде не определят сроки выполнения работ

    Прежде всего не будет действовать правило статьи 314 Гражданского кодекса РФ о семидневном сроке исполнения обязательства. В результате возникает риск того, что суд признает договор незаключенным. В то же время есть способы снизить этот риск.

    Во-первых, нужно исходить из существа обязательства. Если оно само по себе свидетельствует о сроке его выполнения, то снижается риск того, что суд признает договор незаключенным.

    Например, работа по вывозу грунта со стройплощадки была расценена судом как подразумевающая срок ее выполнения по существу самого обязательства (см. постановление ФАС Московского округа от 18 мая 2006 г.

    № КГ-А40/3186-06 по делу № А40-46955/05-24-369).

    1. Подрядчик настаивает на том, чтобы определить срок начала работ моментом, когда заказчик совершит определенные действия (перечислит аванс, передаст помещение или оборудование). Будет ли договор подряда считаться заключенным, если включить в него такое условие
    2. Сроки выполнения работ будут считаться согласованными, а договор – заключенным.
    3. Это следует из содержания:
    • пункта 1 статьи 314 Гражданского кодекса РФ, согласно которому стороны смогут определить срок периодом, который будет исчисляться «с момента исполнения обязанностей другой стороны или наступления иных обстоятельств, предусмотренных законом или договором»;
    • пункта 6 информационного письма № 165: «Если начальный момент периода выполнения подрядчиком работ определен указанием на действия заказчика или иных лиц, то предполагается, что такие действия будут совершены в срок, предусмотренный договором, а при его отсутствии – в разумный срок. В таком случае сроки выполнения работ считаются согласованными».

    Заказчик заключил договор подряда с условием о сроке начала работ, поставленном в зависимость от момента, когда заказчик совершит определенные действия (перечислит аванс). Что сможет сделать подрядчик, если заказчик их не совершит

    Если заказчик не совершит соответствующие действия в предусмотренный договором срок, а при его отсутствии – в разумный срок, то подрядчик сможет воспользоваться правами, предоставленными пунктом 2 статьи 328 Гражданского кодекса РФ.

    В частности, он сможет отказаться от исполнения своих обязательств, существование или исполнение которых поставлено в зависимость от действий заказчика. На это указал Президиум ВАС РФ в абзаце 13 пункта 6 информационного письма № 165.

    Что делать в том случае, если подрядчик предлагает не указывать срока начала работ, а только срок окончания? Правомерно ли это

    По мнению некоторых федеральных арбитражных судов, это правомерно (постановление ФАС Северо-Западного округа от 7 декабря 2007 г. по делу № А13-13248/2006). Однако иная позиция высказана на уровне ВАС РФ.

    Он признает договоры, в которых начальный срок не определен, незаключенными (определение ВАС РФ от 9 июля 2010 г. № ВАС-8415/10).

    Заказчику необходимо учесть мнение ВАС РФ и согласовать с подрядчиком срок начала выполнения работ.

    Можно ли определить срок окончания выполнения работ датой, когда заказчик подпишет акт сдачи-приемки работ без претензий

    Такое условие несет в себе определенный риск.

    Так, Президиум ВАС РФ рассматривал один из споров, который возник из государственного контракта на выполнение работ с подобным условием. При этом было отмечено: «.

    это условие государственного контракта делает возможность отсрочки оплаты работы по сути бессрочной; ставит оплату в зависимость исключительно от усмотрения государственного заказчика и превращает возмездный договор в безвозмездный, что противоречит правовой природе договора подряда (статья 702 Гражданского кодекса).

    Принцип свободы договора не позволяет определять его условия с нарушением требований закона (статья 422 Гражданского кодекса)» (постановление Президиума ВАС РФ от 17 декабря 2013 г. № 12945/13).

    По мнению коллегии судей ВАС РФ, «это условие договора недействительно (ничтожно)» (определение ВАС РФ от 21 октября 2013 г. № ВАС-12945/13).

    В то же время ранее ФАС Московского округа не нашел ничего незаконного в том, что «стороны согласовали дату сдачи работ, которой является дата подписания сторонами акта сдачи-приемки работ» (постановление ФАС Московского округа от 19 апреля 2010 г. № КГ-А40/3072-10 по делу № А40-16265/09-102-185).

    Что делать заказчику в том случае, если срок, указанный в договоре подряда, противоречит сроку, указанному в графике (календарном плане) выполнения работ

    Если в графике и в самом договоре одинаково определен начальный срок выполнения работ, а конечный различается, то это не свидетельствует о незаключенности договора подряда (см.

    постановление ФАС Уральского округа от 17 марта 2009 г. № Ф09-475/09-С4 по делу № А71-7327/2008-Г22).

    В таком случае заказчику следует доказывать несогласованность либо условия, указанного в договоре, либо графика выполнения работ.*

    Если же различаются сроки начала работ, то такой договор суд может признать незаключенным (постановление ФАС Уральского округа от 26 октября 2009 г. № Ф09-8328/09-С5 по делу № А60-9291/2009-С2).

    График выполнения работ к договору подряда образец

    Различие в сроках, указанных в самом договоре и в графике производства работ

    Образцы договоров

    действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор (далее — Договор) о нижеследующем: 1. Предмет договора 1.1.

    Подрядчик обязуется по заданию Заказчика выполнить работы по демонтажу и установке металлических конструкций, изготовлению и установке ворот согласно Техническому заданию (Приложение № 1 к настоящему договору) и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить на условиях Договора.

    Читайте также:  Исковое заявление в арбитражный суд о возврате предоплаты (аванса) - образец

    Договор строительного подряда

    Таким образом, сторонами договора строительного подряда являются Подрядчик и Заказчик. Договор строительного подряда заключается на строительство или реконструкцию предприятия, здания (в том числе жилого дома), сооружения или иного объекта, а также на выполнение монтажных, пусконаладочных и иных неразрывно связанных со строящимся объектом работ.

    Правила о договоре строительного подряда применяются также к работам по капитальному ремонту зданий и сооружений, если иное не предусмотрено договором.

    В случаях, предусмотренных договором, подрядчик принимает на себя обязанность обеспечить эксплуатацию объекта после его принятия заказчиком в течение указанного в договоре срока.

    Существенными условиями договора строительного подряда является предмет договора и сроки договора.

    Образец договора на проведение ремонтно — отделочных работ

    узел Материалы для подготовительных работ Декоративные краски, штукатурки и обои Натяжные потолки Освещение 3D панели Домашний текстиль Фурнитура Экоматериалы Стилистические направления Арт-объекты и Hand-made в интерьере Экслюзивные варианты отделки Материалы отделки класса люкс Цены Контакты Образец договора на проведение ремонтно — отделочных работ ДОГОВОР № ____ на проведение ремонтно-отделочных работ с использованием материалов Заказчика г.

    Календарный план работ

    Источник: https://doc-pravo.ru/nezhiloe-pomeshhenie/kalendarnyj-grafik-vypolneniya-rabot-k-dogovoru-podryada.html

    Что делать, если в документах закупки разные условия?

    Статья актуальна на 14 сентября 2019

    Бывает, что характеристики товаров или условия исполнения работ в техническом задании не соответствуют тексту из проекта контракта. Как на это реагировать, зависит от того, на каком этапе участник обнаружил разночтения.

    Разночтения в документах закупки и извещении

    Идеальный вариант — заранее внимательно прочитать все документы, которые прилагаются к закупке: извещение, техническое задание, проект контракта, инструкцию по заполнению заявки, обоснование НМЦ и т.д. Например, разночтения могут быть такими:

    • В извещении установлено, что закупка только для СМП по 30 ст. 44-ФЗ, а по документации — закупка на общих основаниях.
    • В извещении указан один срок подачи заявок, а в документах — другой.
    • В ТЗ единицы товары — штуки, а в контракте — упаковки.
    • В документах срок оплаты — 30 дней, а в проекте контракта — 240 дней.

    Разночтения часто возникают из-за того, что заказчик просто ошибается, копируя условия одной закупки в другую. Обнаружив несоответствия, отправляйте запрос на разъяснения. На официальный запрос заказчик должен ответить в установленный законом срок и внести изменения в документацию. Если времени до окончания подачи заявок останется мало, то срок подачи заявок продлят.

    Если не успели в срок, установленный для подачи запроса на разъяснения, остается обращаться в ФАС.

    Разночтения в техзадании и разъяснениях заказчика

    Как быть, если заказчик согласился с доводами участника в запросе на разъяснения, но ничего не изменил в документах закупки? В ФАС по этому вопросу сложилась однозначная практика: заказчик обязан внести изменения в документацию и продлить срок подачи заявок, иначе он нарушит закон. Даже если в инструкции по заполнению заявки есть фраза «В случае разночтения между данными, указанными в разъяснениях, и данными, указанными в техническом задании, участники должны руководствоваться данными, указанными в техзадании».

    Вот одно из решений ФАС в пользу участника закупки.

    На этапе подписания контракта

    Поставщик готовит заявку на условиях из документации о закупке, а контракт заключают, дополняя эти условия информацией из заявки победителя. Заказчики не имеют права включать в контракт дополнительные пункты, которых не было в извещении о закупке. Но на практике условия в контракте иногда меняются: уменьшают сроки поставки, добавляют новые работы и т.д.

    Присланный на подписание контракт не соответствует проекту контракта

    Например, в проекте контракта из документов закупки срок поставки товара составляет 30 календарных дней, а в присланном на подписание документе он сократился до 20 дней. Давайте посмотрим, как могут развиваться события.

    1. Заказчик исправляет ошибку. Если это электронный аукцион, отправьте заказчику протокол разногласий. Дождитесь от него исправленный контракт, проверьте, что он соответствует проекту, и только после этого подписывайте.
    2. Заказчик отказывается вносить изменения. Заказчик говорит, что у него изменились условия и просит вас пойти на встречу. Но даже если новые условия вас устраивают, не следует соглашаться на них, так как у такого решения могут быть негативные последствия. Если вы подпишите контракт, то другие участники, обнаружив несоответствия, смогут через суд отменить сделку. Если заказчик не исправляет контракт, не соответствующий проекту, рекомендуем обратиться с жалобой в ФАС.

    Условия в проекте контракта отличаются от требований в документации

    Например, поставщик выиграл электронный аукцион на поставку оборудования, которое по инструкции производителя не относится к технически сложному и не требует монтажа одновременно с поставкой.

    По техническому заданию заказчик закупал водонагреватели с определенными характеристиками, а условие о монтаже было только в проекте контракта, и участник закупки его не заметил.

    Рассмотрим, какие тут могут быть варианты.

    1. Исполнить контракт на предложенных условиях. В этом случае победитель потеряет часть прибыли, выполняя работы, которые не были заложены в предложенную им цену. Убрать монтаж из контракта протоколом разногласий нельзя, так как предмет закупки — это существенное условие контракта, которое нельзя менять.
    2. . Поставщик может только поставить товар, а заказчику нужен монтаж. Тут два сценария:
      • Если победитель не планирует выполнять монтаж, а заказчик — выставлять претензии поставщику, можно расторгнуть контракт по обоюдному согласию. В этом случае победитель не попадет в РНП, а заказчику придется проводить новую закупку.
      • Заказчик настаивает на выполнении всех условий контракта, а победитель не может их исполнить. В этом случае придется отказаться от подписания контракта. Это не лучший вариант развития событий, так как победитель потеряет обеспечение заявки и право участвовать в закупках на 2 года.
    3. Заказчику нужен только товар. Посмотрите, как описан объект закупки в плане-графике, найдите обоснование НМЦ в документах. В вашу пользу сыграет то, что в плане-графике нет условия о монтаже, а на этапе запроса рыночных цен просчитывали только поставку оборудования. Задайте вопрос заказчику, действительно ли нужен монтаж? Может получиться так, что внутреннему заказчику сейчас нужна только поставка, а составитель закупочной документации просто ошибся, скопировав в контракт условие о монтаже из другого контракта на поставку оборудования. Если заказчик согласен только на поставку и вы уверены, что он не передумает после подписания контракта, подписывайте контракт и исполняйте.

    После подписания контракта

    В этом случае исход событий предсказуем. Раз вы подписали контракт, значит, вы согласились с его условиями. Придется исполнять контракт на новых условиях или расторгать его:

    • По соглашению сторон, но маловероятно, что заказчик на это согласится.
    • В одностороннем порядке, если такая возможность прописана в контракте. Будьте готовы, что заказчик обжалует ваше решение в суде, и вы его проиграете.
    • По решению суда с риском попасть в РНП. Как правило суд в этой ситуации оказывается на стороне заказчика.

    Выводы:

    • Проверяйте все документы закупки «на берегу».
    • Если не заметили каких-то условий в проекте контракта в момент подачи заявок, выполняйте контракт или попробуйте договориться расторгнуть его по соглашению сторон.
    • Заказчик не может менять существенные условия контракта. Незаконное включение новые условий можно оспорить в ФАС или в арбитраже.

    В следующей статье мы подробнее расскажем о том, в каких ситуациях заказчик может изменить цену контракта.

    В комментариях к статьям вы можете получить ответы других поставщиков, а эксперты ответят в специальной рубрике.

    Источник: https://Zakupki.Kontur.ru/site/articles/1177-raznue-uslovia

  • Ссылка на основную публикацию
    Adblock
    detector