Контракт на выполнение работ по обслуживанию объектов газоснабжения по 44 фз — образец

  • Добавлено в закладки: 0
  • Государственный и муниципальный контракт на оказание услуг для государственных или муниципальных нужд – достаточно новый институт российского гражданского законодательства.
  • Под государственными нуждами следует понимать потребности Российской Федерации, субъектов Российской Федерации в продукции, услугах, необходимых для решения задач жизнеобеспечения, обороны и безопасности страны и для реализации федеральных целевых программ и межгосударственных целевых программ, в которых участвует Российская Федерация.

Муниципальные нужды это соответственные потребности муниципальные образования.

Отношения, складывающиеся в сфере удовлетворения государственных и муниципальных нужд, являются сложными по своей правовой природе процессоми. Поэтому при их регулировании возникает проблемы согласования норм разных отраслей права и внутриотраслевого согласования.

Существует довольно много законов и подзаконных актов, предметом которых является обеспечение государственных и муниципальных нужд. Среди них, прежде всего, следует отметить Федеральный закон от 05.04.

2013 N 44-ФЗ “О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд”.

Этот закон устанавливает общие правовые и экономические принципы, и порядок формирования, размещения и исполнения на контрактной (договорной) основе закупок товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд предприятиями, организациями и учреждениями независимо от форм собственности.

Государственный и муниципальный контракт на оказания услуг обладает существенными особенностями, которые позволяют выделить его из общей массы договоров оказания услуг.

Услуги, оказываемые по государственному и муниципальному контракту, должны соответствовать обязательным требованиям государственных стандартов и особым условиям, которые устанавлены этим контрактом.

Образец государственного контракта на оказание услуг

Контракт на выполнение работ по обслуживанию объектов газоснабжения по 44 ФЗ - образец Контракт на выполнение работ по обслуживанию объектов газоснабжения по 44 ФЗ - образец Контракт на выполнение работ по обслуживанию объектов газоснабжения по 44 ФЗ - образец Контракт на выполнение работ по обслуживанию объектов газоснабжения по 44 ФЗ - образецСкачать образец государственного контракта на оказание услуг в формате .doc

Источник: https://biznes-prost.ru/gosudarstvennyj-kontrakt-na-okazanie-uslug.html

Шаблоны документов по 44-ФЗ

Контракт на выполнение работ по обслуживанию объектов газоснабжения по 44 ФЗ - образец

Подборка шаблонов и образцов документации для работы заказчиков по 44-ФЗ. Материалы в удобном формате Word.

Все документы выполнены в соответствии с нормами закона и готовы для использования в работе.

Этот раздел создан по просьбам посетителей портала и нашей инициативе. Добавляйте страницу в закладки и всё необходимое всегда будет под рукой!

Если вы не нашли на сайте необходимый шаблон или образец, сообщите об этом нам с помощью on-line консультанта в правом нижнем углу страницы и мы обязательно постараемся помочь вам!

ВНИМАНИЕ! Для того чтобы избежать штрафов и автоматизировать ведение закупок, воспользуйтесь нашим программным обеспечением. Программа проверит ваши закупки на ошибки, рассчитает НМЦК, поможет найти необходимый ОКПД2 и КТРУ, сформирует ПЗ+ПГ на следующий год, а также отчет об СМП и СОНО в 10 раз быстрее! Подробнее…

Для загрузки/просмотра файла нажмите на иконку с зеленой стрелочкой.

§ Образец заключения проведения экспертизы результатов исполнения контракта
§ Образец формы отчета об объеме закупок у СМП, социально ориентированных некоммерческих организаций (утвержденный ПП РФ от 17.03.2015 № 238)
§ Образец формы отчета об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (проект)
§ Образец формы отчета об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций (вариант)
§ Шаблон пункта контракта об ответственности за неисполнение контракта
§ Шаблон речи Председателя комиссии при вскрытии конвертов с заявками на участие в запросе котировок
§ Шаблон Положения о приемочной комиссии и экспертизе
§ Шаблон заключения экспертизы результатов исполнения контракта
§ Шаблон акта приемки товара, работы, услуги по 44-ФЗ

Полезная информация? Поделись: Бесплатная On-line консультация

Контракт на выполнение работ по обслуживанию объектов газоснабжения по 44 ФЗ - образец

Источник: https://good-tender.ru/zakazchik/246-shablony-dokumentov-po-44-fz

Типовые контракты по 44‑ФЗ

Статья актуальна на 3 января 2018

Заказчики будут закупать популярные товары и услуги на стандартных условиях. Первые типовые контракты начали публиковать в ЕИС еще в апреле 2016 года и их список постепенно растет. Пора узнать, что это такое и посмотреть, не обязаны ли заказчики в вашей отрасли их применять.

Контракт на выполнение работ по обслуживанию объектов газоснабжения по 44 ФЗ - образец

Кто и зачем применяет типовые контракты?

Правительство стремится стандартизировать процедуру закупок тремя способами:

  1. Заказчики по 44-ФЗ и 223-ФЗ уже обязаны использовать стандартные требования к товарам и услугам при подготовке техзадания.
  2. Продолжают наполнять каталог товаров, работ и услуг, из которого заказчики обязаны будут брать наименование закупки.
  3. В популярных видах закупок министерства начали утверждать типовые контракты.

Все меры призваны снизить риск ошибок и злоупотреблений со стороны заказчиков.

Утвержденные типовые контракты публикуют в библиотеке ЕИС. Уже есть готовые шаблоны на:

Библиотека типовых контрактов постепенно пополняется. Список актуален на 01.09.2019. 

Типовые контракты должны использовать заказчики федерального, регионального и муниципального уровня во всех видах процедур:

  • открытых,
  • закрытых,
  • при выборе единственного поставщика.

Постановление правительства РФ № 606 обязывает переходить на типовой контракт через 30 дней после того, как он опубликован в ЕИС.

Когда заказчику необязательно применять типовой контракт?

Заказчик может использовать собственный шаблон контракта, если в информационной карте типового контракта нет ОКПД2 закупки или ее начальная цена не попадает в указанный диапазон (например, до 100 000 рублей).

Например, в типовом контракте на образовательные услуги указан ОКПД 2 85.42.19.000 (услуги по дополнительному профессиональному образованию прочие). Если организация покупает образовательные услуги с другим кодом, она может заключать с победителем контракт по своему шаблону. Например, как в этой закупке.

Также свои контракты заказчик может использовать при:

  • Проведении закупок за наличный расчет;
  • Запросе котировок для оказания скорой медицинской помощи;
  • Запросе предложений на поставку спортивного инвентаря для олимпийских и паралимпийских команд;
  • Запросах котировок на территории иностранного государства;
  • Заключении контракта с иностранной организацией на лечение гражданина России за границей;
  • Закупке услуг по защите интересов России при подаче в международные суды и арбитражи исков к России;
  • Некоторых закупках у единственного поставщика (например, которые дешевле 100 000 руб., на посещение зоопарка, театра, музея, цирка, контракт с конкретным физическим лицом на создание произведения искусства). Полный список есть в постановлении. ​

В типовых контрактах есть постоянная часть и переменные, в которых заказчик может:

  • Выбрать одно или несколько условий из ограниченного перечня вариантов (способ оплаты, срок возврата обеспечения контракта);
  • Самостоятельно вносить в контракт условия конкретной закупки (данные поставщика, размер обеспечения контракта, срок оказания услуг).

Оформлять протокол разногласий поставщик может только на переменные части, которые заказчик определил самостоятельно.

Риски типовых контрактов для поставщиков

Шаблоны должны защитить заказчика и поставщика от недобросовестного выполнения условий контракта. Но в опубликованных контрактах есть спорные моменты, в том числе по самым важным для поставщика условиям: оплата товаров, возврат обеспечения и сроки исполнения контракта. Посмотрим примеры.

Обеспечение контракта

В контракте на медизделия у заказчика есть выбор, когда возвращать деньги, внесенные в качестве обеспечения. Например, он может это сделать после того, как закончилась гарантия на оборудование. Этот срок может составить несколько лет, так что при поставке медизделия по типовому контракту лучше предоставлять заказчику банковскую гарантию.

В контракте на образовательные услуги условий возвращения обеспечения вообще нет. Заказчики должны описывать их самостоятельно.

В контракте на НИОКР есть требование о повторном предоставлении банковской гарантии, если исходная гарантия перестала действовать. Несмотря на то, что в 44-ФЗ такого требования нет, оно кажется логичным. Не всегда можно точно определить, когда закончится научное исследование. Если испытание еще идет, а гарантия уже закончилась, заказчик может потребовать новую.

Сроки контракта

В контракте на образовательные услуги срок окончания работ устанавливается календарной датой, а не датой с момента подписания контракта: «конечный срок оказания услуг: не позднее __________ 20__ года». Если кто-то подаст жалобу на заказчика, то начало исполнения контракта перенесется и срок окончания работ может быть сорван. Изменить его можно только через суд.

Выводы

Как и раньше, условия контракта зависят от конкретного заказчика. Так что рекомендуем при работе с типовыми контрактами, как с нетиповыми: внимательно читать проект контракта и корректировать свои действия в зависимости от предложенных условий из постоянной и переменной части.

В х к статьям вы можете получить ответы других поставщиков, а эксперты ответят в специальной рубрике.

Источник: https://Zakupki.Kontur.ru/site/articles/1121-contracts-44

Какие существенные условия включает в себя муниципальный контракт по 44-ФЗ, и как происходит подписание документа?

Под муниципальным контрактом понимается гражданско-правовой договор, заключаемый в целях обеспечения функционирования муниципальных властей и местных бюджетных учреждений. Контракт заключается с исполнителем, выбранным в соответствии с законом 44-ФЗ на принципах свободной конкуренции и открытости.

Правила заключения муниципального контракта регулируются:

  • законом 44-ФЗ;
  • Гражданским кодексом;
  • местными и региональными актами;
  • отраслевыми нормативами.

В отличие от госконтракта по 44-ФЗ муниципальный контракт заключается для обеспечения собственных нужд только властями населенных пунктов областного и районного подчинения (не включая региональные центры).

Условия и существенные условия

Условия муниципального контракта формируются:

  • извещением о закупке;
  • содержанием заявки участника закупки;
  • положением о закупке муниципального заказчика;
  • законом 44-ФЗ.

Заявка победившего участника влияет на содержание контракта, только если исполнитель закупки определяется по предложенным им характеристикам товара, работы или услуги – например, при проведении конкурса, запроса предложений, конкурентных переговоров. Если проводится аукцион или запрос котировок, то условия контракта (кроме итоговой цены) определяет заказчик.

Статья 34 закона 44-ФЗ требует включения следующих существенных условий в муниципальный контракт:

  • фиксированная цена, порядок и сроки оплаты;
  • ответственность исполнителя и муниципального заказчика;
  • график исполнения обязательств по контракту;
  • порядок и сроки приемки товара, работы или услуги;
  • сведения о налоговом вычете в пользу бюджета;
  • сроки возврата заказчиком обеспечения.

Условие об ответственности предполагает выплату пеней за просрочку выполнения обязательств по контракту, а также штрафов при некачественном исполнении обязательств. При этом важно указать в тексте контракта условия освобождения от уплаты неустойки, к таким условиям могут относиться непреодолимые обстоятельства (ч. 9 ст. 34 44-ФЗ).

График исполнения контракта составляется по желанию сторон, но является обязательным при наличии двух условий:

  • цена контракта больше 100 млн рублей;
  • срок исполнения – более трех лет.

При описании порядка приемки нужно указать перечень ответственных лиц и критерии оценки работы исполнителя, при этом оплата должна быть произведена не позднее, чем через месяц после подписания акта приемки. Если предметом муниципальной закупки является проектирование и строительство, то стороны вправе указать в контракте условие о разбиении приемки работы на несколько этапов, оплата при этом также вносится частями.

  • В раздел «Порядок оплаты» также вносятся сведения об уменьшении суммы оплаты по контракту на величину налога, списываемого в соответствии с Налоговым кодексом.
  • Условие о возврате обеспечения должно включать срок и порядок возврата за исключением случаев, когда контракт обеспечен банковской гарантией.
  • Кроме обязательных условий по 44-ФЗ, муниципальный контракт должен содержать следующие разделы:
  • предмет контракта;
  • реквизиты сторон;
  • сведения о банковском сопровождении;
  • права и обязанности сторон;
  • условия прекращения контракта.
Читайте также:  Как приостанавливается оказание услуг по договору возмездного оказания услуг

Предметом контракта указывается выполнение работ, оказание услуг или поставка товара заказчику за плату. Для сторон-организаций указываются банковские реквизиты, номер ИНН, ОГРН, дата внесения сведений в ЕГРЮЛ, а также полное наименование и адрес. Для физических лиц нужно указать ФИО, адрес и данные паспорта.

К обязанностям исполнителя относится поставка нужного товара (выполнение работ) надлежащего качества в оговоренный срок, а к обязанностям заказчика – принятие товара, работы или услуги, проведение экспертизы, составление акта приемки и перечисление оплаты исполнителю. Каждая сторона вправе привлекать независимых экспертов для оценки результатов труда, требовать уплаты неустойки и возмещения причиненного ущерба через суд.

В условиях прекращения контракта важно указать случаи, при которых возможен односторонний разрыв контракта (например, при грубом нарушении обязательств контрагентом).

Особенности контракта

Условия муниципального контракта, в отличие от государственного, должны учитывать не только федеральные, но и региональные нормативные акты, относящиеся к сфере деятельности заказчика и исполнителя.

Важно отдельно прописать условия использования областных займов, субсидий и грантов, средства которых направляются на оплату труда исполнителя.

Дополнительно указывается порядок проведения аудита исполнения контракта местными службами и надзорными органами со ссылкой на соответствующие акты муниципалитета.

Следует перечислить особые условия взаимодействия с исполнителем, зарегистрированном в другом муниципальном образовании или регионе.

Порядок заключения

Заключение муниципального контракта происходит так:

  1. Заказчик определяет потребности и публикует извещение о проведении муниципальной закупки.
  2. В ходе закупочной процедуры определяется исполнитель контракта.
  3. Протокол с результатами процедуры подписывается и размещается в ЕИС.
  4. В течение 10 дней после публикации протокола исполнитель подписывает все копии контракта и передает их заказчику вместе со справкой о внесении обеспечения.
  5. С 10 по 20 день со дня подписания контракта исполнителем документ подписывает муниципальный заказчик, передает один экземпляр исполнителю, и контракт считается заключенным.

Если заказчик отказывается подписывать контракт, исполнитель может принудить его к подписанию через арбитражный суд, а если исполнитель отказывается от подписи, то он вносится в список недобросовестных участников закупок и лишается права на возврат обеспечения.

Сроки подписания контракта отличаются, если процедура выбора исполнителя проводится в электронном варианте на ЭТП.

В таком случае заказчик после подписания протокола с результатами процедуры размещает в ЕИС проект контракта, в течение следующих пяти дней исполнитель должен его подписать и разместить в ЕИС, и еще через три дня контракт подписывает заказчик (стороны ставят усиленную электронную подпись).

Если у исполнителя есть претензии к содержанию проекта контракта, то составляется протокол разногласий. Заказчик вносит изменения в проект контракта, согласно протоколу разногласий, в течение 3 дней, после чего размещает итоговый проект контракта. При необоснованности претензий исполнителя к проекту заказчик указывает об этом в аргументированном сопроводительном письме.

Не нашли ответа на свой вопрос? Звоните на телефоны горячей линии. 24 часа бесплатно! 

+7 (499) 110-86-72

Москва и область

Источник: https://zakonguru.com/goszakupki/44/municipalnyj-kontrakt.html

Как заключить договор на техническое обслуживание и ремонт газопроводов? – специалисты по договорному праву Правовед.ru

152 юриста сейчас на сайте

Подскажите процедуру заключения разового договора на техническое обслуживание и ремонт газопроводов и газового оборудования объектов газового хозяйства по 44 ФЗ. Стоимость договора 3959,28. Какие действия по заключению договора с самого начала?

Заранее спасибо!

Консультация юриста онлайн Ответ на сайте в течение 15 минут Задать вопрос

Ответы юристов (1)

Подскажите процедуру заключения разового договора на техническое обслуживание и ремонт газопроводов и газового оборудования объектов газового хозяйства по 44 ФЗ. Стоимость договора 3959,28. Какие действия по заключению договора с самого начала? Заранее спасибо!Елена

Добрый день Елена!Не разовый договор, а договор с единственным поставщиком согласно пункту 4 части 1 статьи 93 44-ФЗ:

4) осуществление закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую ста тысяч рублей. При этом годовой объем закупок, которые заказчик вправе осуществить на основании настоящего пункта, не должен превышать два миллиона рублей или не должен превышать пять процентов совокупного годового объема закупок заказчика и не должен составлять более чем пятьдесят миллионов рублей. Указанные ограничения годового объема закупок, которые заказчик вправе осуществить на основании настоящего пункта, не применяются в отношении закупок, осуществляемых заказчиками для обеспечения муниципальных нужд сельских поселений. В отношении федерального органа исполнительной власти, осуществляющего закупки для обеспечения федеральных нужд государственных органов, образованных для обеспечения деятельности Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации, расчет указанных ограничений годового объема закупок, которые заказчик вправе осуществить на основании настоящего пункта, производится раздельно для такого федерального органа исполнительной власти и каждого такого государственного органа;

Главное, что бы в контракты были следующие условие:

Статья 34. Контракт2.

При заключении контракта указывается, что цена контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения контракта, а в случаях, установленных Правительством Российской Федерации, указываются ориентировочное значение цены контракта либо формула цены и максимальное значение цены контракта, установленные заказчиком в документации о закупке. При заключении и исполнении контракта изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных настоящей статьей и статьей 95 настоящего Федерального закона.

Лучше всего взять стандартный контракт и немного его переделать.

При данной закупки ни какой информации на сайт заносить не нужно! Наличие средств в плане-графике на строке КБК по данному коду необходимо!

Источник: https://pravoved.ru/question/1066080/

Государственный контракт на оказание услуг — образец

 №

, именуемое(ый, ая) в дальнейшем , в лице  , действующего(ей) на основании ,

 , именуемое(ый, ая) в дальнейшем , в лице  , действующего(ей) на основании ,

вместе именуемые Стороны, а индивидуально – Сторона,

1.

Предмет контракта

1.1.

 В соответствии с условиями Контракта  обязуется по заданию  оказать услуги для государственных нужд (далее по тексту – Услуги), указанные в графике исполнения контракта — Перечне услуг (Приложение № к Контракту), а  обязуется оплатить Услуги. Приложение № является неотъемлемой частью Контракта.

1.2.

Место оказания Услуг: .

2.

Срок действия контракта

2.1.

Контракт вступает в силу с  и действует до .

3.

Права и обязанности сторон

3.1.1.

Оплачивать Услуги в размерах и сроки, предусмотренные Контрактом.

3.1.2.

Своевременно передавать  всю необходимую для оказания Услуг информацию и документацию.

3.1.3.

Принять оказанные Услуги в соответствии с условиями Контракта.

3.1.4.

Не передавать полученную от  информацию, связанную с оказанием услуг по Контракту, третьим лицам и не использовать ее иным образом, способным привести к нанесению ущерба интересам .

3.2.1.

Оказывать Услуги качественно и в срок, в соответствии с условиями Контракта.

3.2.2.

Передать услуги  согласно условиям Контракта.

3.2.3.

 Не передавать и не показывать третьим лицам находящуюся у  документацию .

3.2.4.

 Нести ответственность за сохранность полученных от  оригиналов документов и в случае утраты обязуется восстановить их за свой счет.

3.2.5.

 Предоставлять информацию обо всех соисполнителях, заключивших договор или договоры с , цена которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов цены Контракта.  

Указанная информация предоставляется  в течение десяти дней с момента заключения им договора с соисполнителем.

3.3.1.

Контролировать оказание Услуг, не вмешиваясь в деятельность .

3.3.2.

Получать от  устные и письменные объяснения, связанные с оказанием услуг, не позднее  рабочих дней с даты предъявления соответствующего требования.

3.3.3.

Привлекать независимых экспертов для проверки соответствия качества оказываемых услуг требованиям, установленным Контрактом и законодательством.

3.3.4.

Отказаться от исполнения Контракта при условии оплаты  фактически осуществленных последним расходов на оказание Услуг.

3.4.1.

Требовать оплаты за оказанные услуги.

3.4.2.

Отказаться от исполнения Контракта при условии полного возмещения убытков  в порядке, предусмотренным п. 9 Контракта.

3.4.3.

Получать от  любую информацию, необходимую для выполнения своих обязательств по Контракту. В случае непредставления либо неполного или неверного представления  информации  имеет право приостановить исполнение своих обязательств по Контракту до представления необходимой информации.

4.

Срок оказания услуг

4.1.

Сроки оказания услуг определяются в Приложении № к Контракту.

5.

Стоимость услуг и порядок расчетов

5.1.

 Стоимость Услуг по Контракту составляет  () руб., в т.ч. НДС % в сумме  () руб.

5.2.

Стоимость Услуг включает в себя сумму расходов , связанных с оказанием Услуг.

5.3.

 Стоимость Услуг (цена Контракта) является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта.

Изменение стоимости (цены Контракта) не допускается, за исключением случаев, предусмотренных ст. 95 Закона №44-ФЗ. Изменение стоимости Услуг оформляется соответствующим дополнительным соглашением.

5.4.

Оплата Услуг по Контракту осуществляется в течение  банковских дней со дня осуществления Сторонами сдачи-приема Услуг в соответствии с условиями Контракта.

5.5.

Способ оплаты Услуг: перечисление  денежных средств в валюте Российской Федерации (рубль) на расчетный счет . При этом, обязанности  по оплате Услуг считаются исполненными надлежащим образом со дня списания денежных средств банком  со счета .

5.6.

 Контроль и мониторинг расчетов в ходе исполнения Контракта осуществляет банк .

Читайте также:  Как выставить счет-фактуру на аренду

Осуществление расчетов в ходе исполнения Контракта, сопровождаемого банком, отражается на счетах, открываемых в .

6.

Порядок сдачи-приема услуг

6.1.

В течение  рабочих дней со дня окончания каждого этапа оказания Услуг обязан представить следующие документы нарочно или заказным почтовым отправлением по выбору :

— отчет об оказанных услугах – 1 (один) экземпляр;

— счет-фактуру – 1 (один) экземпляр, оформленный в соответствии с требованиями законодательства;

— акт сдачи-приема оказанных услуг (далее по тексту – Акт) – 2 (два) экземпляра.

6.2.

В течение  рабочих дней со дня получения документов, указанных в п. 6.1 Контракта, в полном объеме и оформленных надлежащим образом,  обязан либо принять услуги, указанные в Акте, подписав Акт, либо направить  письменные мотивированные возражения к Акту.

6.3.

Стороны пришли к соглашению, что если в течение  рабочих дней со дня получения документов, указанных в п. 6.1 Контракта, не представил нарочно или заказным почтовым отправлением по выбору письменные мотивированные возражения к Акту, то Акт считается подписанным , а Услуги, указанные в Акте – принятыми .

6.4.

Срок устранения недостатков составляет  рабочих дней, со дня получения письменного мотивированного возражения , указанного в п. 6.2 Контракта.

6.5.

Услуги считаются оказанными  надлежащим образом после подписания Сторонами Акта или в соответствии с п. 6.3 Контракта, только при условии передачи  всех документов, указанных в п. 6.1 Контракта.

7.

Обеспечение исполнения контракта

7.1.

 Надлежащее исполнение Контракта обеспечивается  банковской гарантией № от  г., выданной  на сумму  руб., сроком до  г.

8.

Ответственность сторон

8.1.

Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по Контракту в соответствии с Контрактом и законодательством России.

8.2.

Неустойка (штраф, пени) по Контракту выплачивается только на основании обоснованного письменного требования Сторон.

8.3.

 Выплата неустойки не освобождает Сторон от выполнения обязанностей, предусмотренных Контрактом.

8.4.1.

 В случае просрочки исполнения   обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения  обязательств,  обязуется выплатить  пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы, за каждый день просрочки исполнения обязательства, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.

8.5.1.

 В случае просрочки исполнения  обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения  обязательств,  обязуется выплатить  пени, в размере  руб., определенном в порядке, установленном Правительством Российской Федерации.

Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения  обязательства, предусмотренных Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства.

8.5.2.

 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения  обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств,  обязуется выплатить  штраф в размере  руб., определенном в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. 

8.5.3.

 За непредставление в срок установленной Контрактом информации, о всех соисполнителях, заключивших договор или договоры с , цена которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов цены Контракта,  обязуется выплатить  пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального Банка Российской Федерации от цены договора, заключенного  с соисполнителем.

Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения такого обязательства.

8.6.

 Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

9.

Основания, порядок изменения и расторжения контракта

9.1.

 Контракт может быть изменен в порядке и по основаниям, предусмотренным законодательством, а так же по соглашению Сторон, при наличии обстоятельств установленных ст. 95 Закона №44-ФЗ.

9.2.

Контракт может быть расторгнут: по соглашению Сторон, а также в одностороннем порядке по письменному требованию одной из Сторон по основаниям, предусмотренным Контрактом и законодательством.

9.3.

Расторжение Контракта в одностороннем порядке производится только по письменному требованию Сторон в течение  календарных дней со дня получения Стороной такого требования.

9.4.

 вправе расторгнуть Контракт в одностороннем порядке в случаях:

9.4.1.

Неоднократного нарушения сроков оказания Услуг по Контракту  и более этапов и/или нарушения сроков оказания Услуг по одному этапу на срок более  рабочих дней.

9.4.2.

Оплаты  фактически осуществленных последним расходов на оказание Услуг.

9.5.

 вправе расторгнуть Контракт в одностороннем порядке в случаях:

9.5.1.

Неоднократного нарушения сроков оплаты Услуг по Контракту  и более этапов и/или нарушение сроков оплаты Услуг по одному этапу на срок более  рабочих дней.

9.5.2.

Полного возмещения убытков .

9.5.3.

 Неоднократного ( и более раз) нарушения  обязанностей, предусмотренных п. 3.1.4 Контракта.

9.5.4.

Порядок изменения и расторжения Контракта осуществляется в соответствии  с  Законом №44-ФЗ и ГК РФ.

10.

Разрешение споров из контракта

10.1.

Претензионный порядок рассмотрения споров из Контракта является для Сторон обязательным.

10.2.

Претензионные письма направляются Сторонами нарочно либо заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении последнему адресату по местонахождению Сторон, указанным в п. 14 Контракта.

10.3.

Направление Сторонами претензионных писем иным способом, чем указано в п. 10.2 Контракта не допускается.

10.4.

Срок рассмотрения претензионного письма составляет  рабочих дней со дня получения последнего адресатом.

10.5.

Споры из Контракта разрешаются в судебном порядке в .  

11.

Форс-мажор

11.1.

Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по Контракту в случае, если неисполнение обязательств явилось следствием действий непреодолимой силы, а именно: пожара, наводнения, землетрясения, забастовки, войны, действий органов государственной власти или других независящих от Сторон обстоятельств.

11.2.

Сторона, которая не может выполнить обязательства по Контракту, должна своевременно, но не позднее  календарных дней после наступления обстоятельств непреодолимой силы, письменно известить другую Сторону, с предоставлением обосновывающих документов, выданных компетентными органами.

11.3.

Стороны признают, что неплатежеспособность Сторон не является форс-мажорным обстоятельством.

12.

Прочие условия

12.1.

Стороны не имеют никаких сопутствующих устных договоренностей. Содержание текста Контракта полностью соответствует действительному волеизъявлению Сторон.

12.2.

Вся переписка по предмету Контракта, предшествующая его заключению, теряет юридическую силу со дня заключения Контракта.

12.3.

Стороны признают, что если какое-либо из положений Контракта становится недействительным в течение срока его действия вследствие изменения законодательства, остальные положения Контракта обязательны для Сторон в течение срока действия Контракта.

12.4.

Контракт составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах на русском языке по одному для каждой из Сторон.

13.

Список приложений

13.1.

Приложение № — Перечень услуг.

13.2.

Приложение №  — Акт сдачи-приема услуг (форма).

13.3.

Приложение №  — Отчет исполнителя (форма).

14.

Адреса, реквизиты и подписи сторон

Наименование: Наименование:
Адрес: Адрес:
Тел.: Тел.:
ОГРН: ОГРН:
ИНН: ИНН:
КПП: КПП:
Р/сч: Р/сч:
Банк: Банк:
БИК: БИК:
Кор/сч: Кор/сч:
От имени  __________  От имени  __________  

Источник: https://www.freshdoc.ru/dogovor/gosudarstvennye_kontrakty/_gosudarstvennyy_kontrakt_na_okazanie_uslug/

Типовые формы документов по 44-ФЗ

Типовые формы описания объекта закупки
Типовое описание объекта совместных закупок
Типовая форма «Описание объекта закупки при проведении электронного аукциона, открытого конкурса в электронной форме, конкурса с ограниченным участием в электронной форме, на поставку товара»
Типовая форма «Описание объекта закупки на поставку лекарственных средств»
Типовая форма «Описание объекта закупки на поставку хозяйственных товаров»
Типовая форма «Описание объекта закупки на поставку нефтепродуктов»
Типовая форма «Описание объекта закупки на поставку бумаги»
Типовые формы заявок на закупку для учреждений здравоохранения
Типовая форма заявки на проведение запроса котировок для учреждений здравоохранения Тюменской области
Типовая форма заявки на проведение запроса предложений для учреждений здравоохранения Тюменской области
Типовая форма заявки на проведение открытого конкурса для учреждений здравоохранения Тюменской области
Типовая форма заявки на проведение открытого конкурса с ограниченным участием для учреждений здравоохранения Тюменской области
Типовая форма заявки на проведение электронного аукциона для учреждений здравоохранения Тюменской области
Обоснование Н(М)ЦК
Расчет НЦМК (приказ Минэконома №567 от 02.10.2013)
Обоснование начальной (максимальной) цены контракта при осуществлении закупок на поставку лекарственных препаратов для медицинского применения
Типовые формы документаций (извещений)
Типовая форма Извещения о проведении запроса котировок в электронной форме на поставку товаров
Типовая форма Извещения о проведении запроса котировок в электронной форме на поставку лекарственных средств
Типовая форма Извещения о проведении запроса котировок в электронной форме на закупку работ, услуг
Типовая форма Извещения о проведении предварительного отбора участников закупки в целях оказания гуманитарной помощи либо ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера
Типовая форма Документации о проведении запроса предложений в электронной форме
Типовая форма Документации о проведении запроса предложений в электронной форме на поставку лекарственных средств
Типовая форма Документации о проведении открытого электронного конкурса на поставку товаров
Типовая форма Документации о проведении открытого электронного конкурса на выполнение работ, оказание услуг
Типовая форма Документации о проведении открытого электронного конкурса на выполнение работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации
Типовая форма Документации о проведении конкурса с ограниченным участием в электронной форме на поставку товаров
Типовая форма Документации о проведении конкурса с ограниченным участием в электронной форме на выполнение работ, оказание услуг
Типовая форма Документации об электронном аукционе на поставку товаров
Типовая форма Документации об электронном аукционе на поставку лекарственных средств
Типовая форма Документации об электронном аукционе на выполнение работ, оказание услуг
Типовая форма Документации об электронном аукционе на выполнение подрядных работ по строительству / реконструкции / капитальному ремонту объекта
Типовая форма Документации об электронном аукционе на выполнение подрядных работ по строительству / реконструкции / капитальному ремонту объекта при НМЦК > 1 млрд.руб.
Типовая форма Документации об электронном аукционе на выполнение работ по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации
Типовая форма Соглашения о проведении совместного конкурса
Типовая форма Соглашения о проведении совместного электронного аукциона
Типовая форма Соглашения о проведении нескольких совместных электронных аукционов
Типовые формы протоколов
Типове формы протоколов рассмотрения и оценки заявок на участие в запросе котировок в электронной форме
Типове формы протоколов, применяемых при проведении открытого конкурса в электронной форме
Типовые формы протоколов при проведени аукциона в электронной форме
Типовые формы контрактов
Библиотека типовых контрактов, типовых условий контрактов
Типовая форма контракта на поставку бланочной продукции (эл.аукцион)
Типовая форма контракта на поставку хлеба
Типовая форма контракта на поставку продуктов питания
Типовая форма контракта на поставку нефтепродуктов с использованием топливных карт
Типовая форма контракта на поставку мяса и субпродуктов
Типовая форма контракта на поставку готовых продуктов из мяса
Типовые формы документов, применяемых при расторжении контракта в связи с односторонним отказом стороны контракта от исполнения контракта
Примерная форма предложения участника закупки в отношении видов работ по строительству, подлежащих обязательному выполнению без привлечения субподрядчиков (Приложение к государственному контракту)
Читайте также:  Закупка у единственного поставщика по 44 фз учреждениями культуры, образования, отдыха и спорта

Источник: https://gzto.admtyumen.ru/OIGV/gz/actions/regulatory_legal_acts/44_fz/form.htm

Типовые формы контрактов (обновлен 05.02.2020)

Уважаемые заказчики!

В данном разделе размещены типовые формы контрактов, разработанные Государственным комитетом Республики Татарстан по закупкам, а также размещена ссылка на библиотеку типовых контрактов, типовых условий контрактов, размещенную в Единой информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС).

При выборе проекта контракта необходимо обратить внимание на код ОКПД2 и/или код КТРУ, выбранный Вами при проведении закупки.

В случае, если данный код указан в информационной карте типового контракта, типовых условий контракта, размещенной в библиотеке ЕИС, а также выполняются иные условия, указанные в информационной карте, то применение данного типового контракта, типовых условий является обязательным в соответствии с частью 11 статьи 34 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон о контрактной системе).

В типовых контрактах, разработанных Государственных комитетом, желтым цветом выделены пункты, которые заказчик редактирует по своему усмотрению.

В случае установления пункта о выплате аванса в контракт включается пункт о запрете выплаты аванса участнику, указанному в части 1 или 2 статьи 37 Закона о контрактной системе, с которым заключен контракт.

Пункт об обязанности поставщика (подрядчика, исполнителя) предоставить информацию заказчику обо всех соисполнителях (субподрядчиках), заключивших договор (договоры) с поставщиком (подрядчиком, исполнителем), цена которого (общая цена которых) составляет более 10% от цены контракта, включается в проект контракта в случае, если Н(М)ЦК превышает размер, установленный Правительством РФ (Постановление Правительства РФ от 4.09.2013 № 775).

В случае установления требований к гарантии поставляемого товара, результатам выполняемых работ, оказываемых услуг в проект контракта включается раздел об обеспечении гарантийных обязательств (раздел 12 – поставка, услуги, раздел 13 – работы).

В случае установления обязанности поставщика (подрядчика, исполнителя) привлечь к исполнению контракта соисполнителей (субподрядчиков) из числа СМП и СОНКО в контракт включаются типовые условия в соответствии с Постановлением Правительства от 23.12.2016 №1466, а также пункт об ответственности поставщика (подрядчика, исполнителя) в случае неисполнения данного обязательства.

Библиотека типовых контрактов, типовых условий контрактов на сайте Единой информационной системы в сфере закупок: http://zakupki.gov.ru/epz/btk/quicksearch/search.html

  • (разработаны федеральными министерствами, ведомствами)
  • Типовые формы (образцы) контрактов:
  • (разработаны Государственным комитетом Республики Татарстан по закупкам)

Источник: http://goszakupki.tatarstan.ru/tipovie-formi-dokumentov.htm?pub_id=1408729

Заключение договора подряда по 44-ФЗ: образцы дополнительного соглашения и сопроводительного письма, сроки размещения в ЕИС

Договор подряда по 44-ФЗ – это вариант госконтракта, предметом которого является выполнение ремонтных и других работ для государственного или муниципального заказчика в целях обеспечения его функционирования. Условия и порядок заключения договора подряда приведены в ст. 34, а особенности исполнения – в ст. 94 закона 44-ФЗ.

Подготовка к заключению договора подряда

Перед заключением договора подряда происходит выбор подрядчика одним из способов, предусмотренных законом 44-ФЗ, например, путем проведения конкурса, аукциона, запроса предложений и т. д. Для выбора подрядчика госзаказчик определяет план необходимых работ, их начальную стоимость и размещает извещение о закупке в ЕИС.

В извещении о закупке указываются:

  • реквизиты заказчика;
  • список работ;
  • код закупки;
  • условия участия;
  • способ выбора подрядчика;
  • порядок и сроки подачи заявки;
  • размер обеспечения.

Публикация извещения о конкурсе, запросе котировок или предложений, проводимых в очной форме, должна быть сделана минимум за 20 дней до вскрытия конвертов с заявками, а извещение о проведении электронной процедуры размещается минимум за 15 дней до ее проведения. Если проводится электронный аукцион со стартовой ценой ниже 3000000 рублей, то публикация извещения в ЕИС делается за неделю до окончания срока приема заявок.

К извещению нужно приложить план работ, а также проектную документацию. При закупке несложных работ по текущему ремонту достаточно простой сметы. Образец извещения можно найти здесь.

Дополнительное соглашение к договору

Заключение дополнительного соглашения необходимо для целей:

  • изменения условий уже подписанного договора подряда;
  • урегулирования взаимоотношений с третьими сторонами;
  • корректировки динамических показателей;
  • соответствия договора подряда изменившимся требованиям законодательства.

Стороны могут по обоюдному согласию пересмотреть ряд условий уже подписанного контракта и изменить их, если это не нарушает закупочное законодательство и права третьих лиц. Кроме того, после подписания договора могут измениться рыночные цены на определенные товары или услуги, необходимые при проведении работ для заказчика, что также потребует корректировки условий договора подряда.

Дополнительное соглашение содержит реквизиты сторон и список вносимых изменений в договор с указанием номеров соответствующих пунктов. Оформляется данный документ по правилам обыкновенного договора – в двух экземплярах, заверенных печатями организаций сторон и подписями ответственных лиц.

Образец соглашения можно посмотреть здесь.

Соглашение обладает такой же юридический силой, что и договор подряда. После его подписания упомянутые пункты договора следует читать в новой редакции. Публикация текста соглашения в ЕИС должна быть сделана в течение 3 рабочих дней после подписания.

Сопроводительное письмо

Сопроводительные письма являются инструментом для обмена документами и информацией между сторонами договора подряда на этапе согласования условий. Письма необходимы в следующих случаях:

  • при работе с возражениями подрядчика на условия проекта договора;
  • при необходимости передать разрешающую документацию;
  • если предметом закупки является выполнение работ, имеющих отношение к гостайне;
  • при возврате заявки участнику.

Сопроводительные письма могут быть как в печатном, так и в электронном виде. Электронные письма передаются через систему ЕИС и другими способами, при которых обеспечивается должная безопасность информации.

В письме нужно указать:

  • данные отправителя и получателя;
  • дату и номер обращения;
  • код закупки;
  • список прилагаемых документов;
  • суть обращения.

Образец сопроводительного письма можно скачать по ссылке. Письмо может содержать просьбу об ответе – в этом случае указываются желательная дата и результат реакции на обращение.

Порядок заключения и исполнения договора

Заключение договора происходит в следующем порядке:

  1. Подписывается протокол с результатами отборочной процедуры.
  2. В течение 10 следующих дней (5 дней – для электронной процедуры) победивший в закупке подрядчик подписывает два экземпляра договора.
  3. С 10 по 20 (для электронной процедуры – с 5 по 10) день с момента определения победителя подписанные им экземпляры договора подписывает заказчик.
  4. Стороны подписывают дополнительное соглашение (при необходимости).

В процессе подписания договора стороны могут обмениваться сопроводительными письмами. Заключение договора может быть приостановлено по решению местного органа ФАС, если поступили жалобы на законность определения подрядчика, или возникли иные нарушения проведения закупочной процедуры.

Исполнение договора включает следующие шаги:

  1. Производство работ подрядчиком.
  2. Составление отчета о проделанных работах.
  3. Проведение экспертизы результатов труда заказчиком.
  4. Подписание акта приемки.
  5. Перечисление средств подрядчику и закрытие договора.

В ходе исполнения договора может возникнуть необходимость заключения дополнительных соглашений, а также предварительных актов приемки с указанием списка недочетов и рекомендаций по их устранению.

Экспертиза выполненных подрядчиком работ может проводиться как самим заказчиком, так и сторонними организациями, имеющими лицензию на проведение независимой экспертизы в сфере деятельности подрядчика. Согласно п. 4.1 ст.

94 закона 44-ФЗ, Правительство РФ может обязать заказчика проводить экспертизу при приемке определенных видов работ.

Заказчик принимает работу путем создания специальной приемочной комиссии, численность которой минимум 5 человек. Приемочная комиссия должна учитывать результаты независимой экспертизы, проведенной приглашенными экспертами.

Акт приемки подписывают все члены приемочной комиссии, но каждый член вправе отказаться от подписи, представив руководству заказчика мотивированный письменный отказ от подписи.

Отказ от подписи меньшего числа членов комиссии не является основанием для отказа заказчика принять и оплатить работу подрядчика, но мотивированные отказы должны быть рассмотрены в течение 30 дней, и результаты рассмотрения направляются членам комиссии.

Приемка работ и перечисление средств может осуществляться в несколько этапов. В частности, если предметом закупки является проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию жилых строений, то поэтапная приемка работ является требованием законодательства.

Загрузка…

Нажимая на кнопку отправить, вы даете согласие на обработку своих персональных данных.

Источник: https://pravo.team/zakupki/44/dogovor-podryada.html

Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector